Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

Образец договора подряда из материалов заказчика

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

Договор подряда №___

г. Самара                                                                                                                         20 ноября 2011 года 

ООО «Иванов», именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу и установке металлических конструкций, изготовлению и установке ворот согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить на условиях Договора. 

1.2. Работы выполняются из материала и оборудования (далее именуемые — материал) Заказчика. 

1.3. Подрядчик обязуется проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Обязанности подрядчика

Подрядчик обязуется: 

2.1. Производить работы лично, собственными силами в полном соответствии с условиями Договора. 

2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с согласия Заказчика. 

2.3. Материал Заказчика использовать экономно и расчетливо, после выполнения работ возвратить Заказчику остаток. 

2.4. Подчиняться пропускному и внутриобъектовому режиму, действующему на предприятии Заказчика и согласовывать с Заказчиком режим своей работы. 

2.5. Обеспечить выполнение при производстве работ требований правил, инструкций, положений промышленной безопасности и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующих на предприятии Заказчика. 

2.6. В недельный срок по окончании работ по Договору вывезти с рабочей площадки, принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и другое имущество. 

3. Обязанности заказчика

Заказчик обязуется: 

3.1. Обеспечить Подрядчика материалом надлежащего качества. 

3.2. В 10-дневный срок рассматривать и давать ответы на все направленные Подрядчиком письма. 

3.3. Обеспечить объект условиями, необходимыми для производства работ по Договору. 

3.4. В течение трех рабочих дней с момента уведомления Подрядчика о готовности работ принять их по акту выполненных работ, либо направить мотивированный отказ. 

4. Сроки выполнения работ

4.1. Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по Договору. 

4.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет в согласованный срок устраняет замечания Заказчика. 

4.3. Работы по Договору Подрядчик должен выполнить в следующие сроки: 

Начало – 1 декабря 2011г. ; 

Окончание – 31 декабря 2011г.; 

4.4. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Взыскание указанных пени возможно путем уменьшения стоимости работ при расчете за фактически выполненные работы. 

В случае если пени не взысканы при расчете за фактически выполненные работы, то не взысканную сумму пени Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента письменного обращения Заказчика. 

4.5. Подрядчик обязан выполнять все работы, оговоренные условиями договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, норм и правил, других требований (правил, инструкций, стандартов). 

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность собственного оборудования и материала. 

4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему в работу материала (оборудования) Заказчика и несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

4.8.До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный по его вине зданиям, сооружениям, оборудованию и другому имуществу Заказчика. 

5. Стоимость работ и порядок расчета

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой , которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч ) руб. 

5.2. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в пределах объемов, предусмотренные п. 1.1. Договора на основании подписанных сторонами актов выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета-фактуры, в соответствии с п.5 и п.6 ст. 169 НК РФ, Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914. 

5.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

6. Прочие условия 

6.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: 

а) задержки Подрядчиком начала работ по не зависящей от Заказчика причине; 

б) неоднократного не соблюдения Подрядчиком требований по качеству; 

в) утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ. 

6.2. Сторона, решившая отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 6.1. Договора, должна письменно уведомить другую сторону не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты отказа. Отказ от исполнения Договора не освобождает Стороны от оплаты фактически выполненных работ (услуг) за вычетом сумм неустойки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов, изменения законодательных и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Все возникающие разногласия при исполнении обязательств по настоящему Договору при невозможности урегулирования их сторонами в претензионном порядке, рассматриваются в постоянно действующем третейском суде при торгово-промышленной палате Самарской области. Срок рассмотрения претензии – не более 10 дней с момента ее получения. 

6.5.. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, а так же реорганизации, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой стороне о данных изменениях. 

6.6. Все изменения, дополнения, приложения и акты (выполненных работ, сверок расчетов, график выполнения работ и т.п.

) к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами или их полномочными представителями и заверены печатями.

Договор и указанные документы к нему, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу с обязательным представлением другой Стороне оригинала в течение 15 дней с момента отправки факсимильного сообщения. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия договора

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 г. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Приложения к Договору: 

— Приложение № 1 (Техническое задание);

8. Адреса и реквизиты сторон

«,»author»:»ÐÐ²Ñ‚ор: pkpr»,»date_published»:»2012-01-08T00:00:00.000Z»,»lead_image_url»:null,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html»,»domain»:»obrazetsdogovora.blogspot.com»,»excerpt»:»Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ñ‹ договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц»,»word_count»:913,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец бесплатно

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения. Если же вам нужен договор подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.

В каких ситуациях необходимо заключать договор подряда?

Согласно Гражданскому кодексу РФ (а именно статье 702), договор подряда является соглашением, которое заключают между собой заказчик и подрядчик. При этом подрядчик обязуется выполнить какие-либо определенные работы по требованию заказчика. Итог этих услуг всегда материальный, то есть овеществленный, передается заказчику.

Договор подряда заключается в том случае, если необходимо изготовить определенную вещь, обработать, переработать ее и так далее. Поэтому подряд является возмездным осуществлением конкретной деятельности в пользу заказчика. К примеру, по договору подряда возможен заказ на ремонт и отделку квартиры, на пошив одежды и т.д.

Стоит отметить, что по сравнению с трудовым договором, по договору подряда подрядчик не обладает правом на льготы и социальные гарантии.

В какой форме заключается договор подряда?

Договор подряда может быть заключен и в устной форме, но для этого должны быть одновременно соблюдены два условия:

  1. Договор заключается между физическими лицами.
  2. Сумма сделки – до 10 000 рублей.

Согласно статье 161 ГК РФ, предписано соблюдение простой письменной формы (то есть, нет необходимости в обязательном нотариальном удостоверении) в следующих ситуациях:

  1. Если сделку заключают юридические лица или юридическое и физическое лицо.
  2. Если сделку заключают физические лица и размер ее суммы превышает 10 000 рублей.

Существенными условиями договора подряда являются его предмет и сроки.

В предмет договора подряда входят:

  1. Вид, содержание и объем выполняемой работы.
  2. Вещь, которую необходимо изготовить, обработать или переработать.
  3. Итоговый материальный результат.

Сроки по договору подряда

В соответствии со статьей 708 ГК РФ в данном договоре должны быть указаны конкретные сроки: когда работа начинает выполняться и когда ее будет завершена. Также сторонами может быть установлено введение промежуточных, поэтапных сроков.

Стоит отметить, что если в договоре отсутствует цена, то оплата производится по средним расценкам, установленным за выполнение похожих услуг. Но лучше оговаривать этот вопрос заранее – до заключения договора. Как правило, цену всегда проставляют стороны.

Какую ответственность несут стороны по договору подряда?

Ответственность по договору может определяться сторонами в самостоятельном порядке. При этом стоит не забывать о правилах, предусмотренных законодательством. Можно прописать любые условия, но если они противоречат закону, их можно считать не действительными.

Процесс возмещения убытков

На сторону, нарушившую договор, возлагается обязанность возмещения другой стороне понесенных ею реальных убытков и упущенной выгоды. Контрагентами могут быть установлены либо определенная фиксированная сумма, либо процент от общей стоимости работ.

Каким образом происходит выплата процентов при использовании чужих денежных средств?

Согласно статье 395 ГК РФ, начисление процентов возможно в том случае, если просрочено исполнение денежных обязательство. К примеру, подрядчик имеет право на процентные выплаты в том случае, если заказчик внес авансовый платеж несвоевременно. Заказчик – если подрядчиком не был произведен отчет за предоставленные материалы, не были возвращены излишки.

Стоит отметить, что взыскание процентов возможно даже в том случае, если оно не предусмотрено договором.

Взыскание неустойки (пени, штрафа)

Это возможно только в том случае, если предусмотрено договором. Часто возможен вариант с досрочным односторонним расторжением соглашения.

Выплата штрафа может быть единовременной – если какая-то сторона нарушила контракт. Пеня начисляется за конкретный временной период просрочки.

Стоит отметить, что возможно самостоятельное определение сторонами размеров штрафа и пени. При этом судом может быть ограничена сумма неустойки – если она не будет соответствовать реальному уровню нарушений.

Заключение договора подряда: образец, бланк

Чтобы составить типовой договор подряда образца 2014-2015 года – не нужно обладать юридическим образованием и специальными познаниями: просто скачивается бланк, и заполняются все его графы и подстрочные надписи. Но бывают случаи, когда необходимо обратиться к юристу для индивидуального составления договора, чтобы прописать необходимые дополнительные условия.

Возможно внесение сторонами в текст договора корректировок, дополнений, собственных условий. Главное требование – соответствие ГК РФ и другим нормативно-правовым актам РФ.

Заключение рамочного договора подряда: образец и нюансы заключения

Вид рамочного договора всегда является длительным. Его заключают на продолжительный период, подрядчик выполняет не одну работу, а несколько. В таком договоре обязательным условием являются дополнительные соглашения (их количество не ограничено).

Классическим примером рамочного договора подряда является контракт на осуществление электромонтажных работ (заказчик выдает заявки постепенно).

Унифицированный образец рамочного договора подряда отсутствует. Требования – как и у традиционных контрактов, за исключением глав о «предмете договора» и о сроках. Обычно в них нет указания конкретного объема и нет конкретных сроков. Указывается наличие заявок в Приложении к договору.

Дополнение

После того, как работы выполнены и договор подряда исполнен, необходимо составить и подписать обеими сторонами акт выполненных работ для того, чтобы у сторон не было разногласий.

Также вам может понадобится дополнительное соглашение к договору подряда.

Скачать договор подряда с физическим лицом

Скачать образец/форму договора подряда вы можете ниже:

Скачать договор подряда (в формате Doc, редактируется в Word)

Источник: https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-podryada-s-fizicheskim-licom-skachat-obrazec/

Договор монтажа

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

ДОГОВОР№__

навыполнение работ по изготовлению и установке навеса

г. ____________________«___»

__________________________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ________________________________________________________________________________________________с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Тихонова Анастасия Алексеевна,именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Тихоновой Анастасии Алексеевны действующей на основании Свидетельства о регистрации, с другой стороны,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательствавыполнить следующие работы (Задания):

Изделияиз металлопрофиля и поликарбоната:

1.______________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________

Навес из___________________________

Дни недели установки
Конструкция (цвет)
Поликарбонат/др. покрытие
Почва
Стойки
Фермы

2.Порядокисполнения обязательств

2.1. Работы,указанные в п.1.1.(согласно приложенному эскизу) Договора, выполняютсяИсполнителем с момента подписания настоящего договора.

2.2. Приемкаосуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ (далее потексту «Акт»).

2.3. Датойзавершения выполнения Задания является дата подписания Акта Заказчиком.

2.4. В случаеполучения отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обоснованногонесоответствием требованиям Задания, сторонами составляется двусторонний акт сперечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан вприемлемые для Заказчика сроки устранить несоответствия за свой счет.

3.Обязательства сторон

Впроцессе реализации Договора Исполнитель обязуется:

3.1. Выполнятьработы, предусмотренные п.1.1. Договора, в соответствии с требованиямиЗаказчика.

3.2.Обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе выполнения работ отЗаказчика и третьих лиц.

3.3.Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могутповлиять на исполнение своих обязательств по Договору.

3.4. В случаеобнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечьнекачественное выполнение работ или невозможность выполнения работ в срок,Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указанийприостановить выполнение работ.

3.5. Несовершать любых действий, противоречащих интересам Заказчика, либо создающихугрозу причинения ущерба его имуществу.

Впроцессе реализации Договора Заказчик обязуется:

3.6. Соблюдатьусловия Договора, требования действующего законодательства РФ.

3.7.Обеспечивать электричеством и водой

3.9.Обеспечивать Исполнителю доступ к необходимым для работы документам.

3.9.Обеспечивать своевременность платежей предусмотренных разделом 4 Договора.

3.9.1. Впроцессе реализации Договора Стороны обязуются согласовывать действия,необходимые для своевременного выполнения работ.

3.9.2.Заказчик и Исполнитель должны согласовать дату установки навеса путем подборасвободных дат у Исполнителя.

4. Стоимость работ и порядок расчетов подоговору

4.1. Завыполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. Договора Заказчиквыплачивает Исполнителю денежную сумму в размере ____________________________________________________________________

4.2. Заказчикприступает к исполнению работ после зачисления задатка на расчетный счет исполнителя либо наличными в размере _____________________________________________________________________________________

5. Сроки исполнения работ

5.1. Исполнительобязуется выполнить работы по «___»_________________2017 г. включительно. Срок может увеличиться(подоговоренности) в связи с неблагоприятными погодными условиями для монтажа.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случаенеисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств, Сторонынесут ответственность в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности зачастичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если этонеисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайногохарактера, которые Стороны не могли бы ни предвидеть, ни предотвратитьразумными мерами.

6.3. В случаевозникновения убытков Заказчика в результате нарушения Исполнителем условийДоговора, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

7.Заключительные положения

7.1. Изменения,дополнения Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются письменноуполномоченными представителями Сторон.

7.2. Если иныеусловия выполнения работ или устройство конструкций не оговорены в настоящемдоговоре, Исполнитель производит работы, а также конструктивные решения на свое усмотрение.

7.3. НаИсполнителе не лежит перемещение вынутого грунта на территории Заказчика.

7.4. Исполнительдает гарантию в течении 5 лет на конструкцию от разрушения под снеговойнагрузкой, при условии недопустимости снежного покрова на крыше более 15 см.

7.5.Споры иразногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и его толкованием, повозможности, улаживаются Сторонами путем переговоров, а при не достижениисогласия, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в арбитражномсуде.

7.6. Договорсоставлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса ибанковские реквизиты Сторон

Заказчик: ________________________________________Краткое наименование: ____________________________Адрес:______________________________________________________________________________________________Тел.: _____________________________________________Электронная почта: _______________________________9. Подписи сторонЗаказчик:_________________________________________________________ /______________/

Адресобъекта: _________________________________________________________________________________

Телефондля связи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЭСКИЗ ПРОДУКЦИИ К ДОГОВОРУ№_______

г.___________________ от «___» ___________ 2017 г.

Заказчик: Исполнитель:

Источник: https://azbuka-metalla.ru/dogovor-montazha

Рольставни и роллеты!

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

Договор подряда № _______  от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________  (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие),  в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2.

Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.

1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.

2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) %  от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.

3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.

4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и  имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.

5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.

6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий.

Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком.

В противном случае, по истечении указанного срока,  работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.

7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.

8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.

1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

                                   (перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.

2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик  обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.

1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.

1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Подрядчик: ___________________________________________Заказчик: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________Адрес: __________________________________________
 _______________________________________________ ________________________________________________
__________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(статус, ФИО, подпись)(статус, ФИО, подпись)

Смета подрядных работ к договору № _____ от __________________________ года

на объекте по адресу:Лист №

Изделие №ШиринаВысотаПрофильЦветТип монтажа
Размеры проемаАR39 (N)АR45 (N)БелыйБежевыйНа проемВ проем
Габариты изделияАR55m (N)СерыйКоричневыйКомбинированный
Расчетные параметрыОбщ. площадьВес полотнаAER42AER44/SAlutech StdВыносной
АER55m/SRAL ClassicВстроенный
Особенности

Источник: http://setroll.ru/article/contract-physical-person.html

Образцы договоров

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие из вас в сети. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор.

Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда, договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор на оказание услуги, договор поставки, договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ.

Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей.

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов. Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов.

Такие, профессионально составленные документы, здесь для бесплатного скачивания, конечно, не представлены. Они стоят денег.

Каждый из них разрабатывается, как костюм при индивидуальном пошиве, и гораздо меньше подойдет для среднестатистической ситуации, чем бесплатные формы договоров, поскольку подписать «навороченный» договор гораздо сложнее, чем простой.

Противоположная сторона от такого договора всегда ждет подвоха (и не зря; в таких договорах их полно). Один из моих клиентов даже заявил, что он никогда не подписывает договоры, состоящие более чем из 2 страниц.

К слову, мой договор на оказание юридических услуг (казалось бы что там заключать, предмет, стоимость, сроки) содержит 6. Конечно. Я бы мог вместить его и на две страницы, но тогда пришлось бы читать с лупой. Но и 6 страниц не предел.

Например, у меня есть форма договора поставки на 8 листах и форма договора строительного подряда на 11 листах. Дважды я представлял интересы клиентов в хозяйственных спорах с ЗАО «ВЦ «Аквабел», и оба раза по вопросам аренды. Так вот, форма договора аренды нежилого помещения, предложенная арендодателем насчитывала 29 (!) страниц, вдобавок шли правила пользования помещениями еще на 11 листах. Не знаю, осилил ли судья договор, но у меня только на то, чтобы прочитать его от корки до корки и понять, что он сулит клиенту ушло не менее 2 часов.

Я никогда не ставлю целью подготовить для клиента большой договор. Договор просто должен полностью защищать ваши интересы. В составлении договоров есть свои хитрости.

Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены действующим законодательством, и не подлежат изменению по соглашению сторон.

Напротив, если обычные права и обязанности можно изменить, и клиент настаивает на этом, то чтобы не наводить контрагента на мысль, что есть подвох, излагаются все права и обязанности, и измененные, и нет. Соответственно, увеличивается количество страниц.

Смысл вы уже, наверное, поняли – чем больше слов, тем проще спрятать нужные из них. Напротив, если бы договор состоял из 2 страниц, и содержал все «подвохи», то они были бы очевидны. И документ вряд ли бы был подписан.

Скорее всего стороны вступили бы в затяжной процесс согласования условий договора посредством протоколов разногласий и протоколов урегулирования разногласий.

Отсюда мораль, если вы предлагаете объемный договор – хорошо, если его предлагают вам – ждите подвоха.

Умение составлять договора как раз и состоит в том, чтобы понять приоритеты. Составляя документ, нужно четко представлять, что хочешь получить в результате. Приведу пример. Вы поставляете товар. Следовательно, вам нужно получить деньги. Но всю стоимость товара покупатель пречислить сразу не готов. Получается, что вам нужно обезопасить свои интересы.

Поэтому, как минимум, нужно предусмотреть, что право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент полной его оплаты, до момента оплаты товар находится в залоге у продавца, действуют условия коммерческого займа, если покупатель не оплатит товар в срок, продавец вправе изменить цену товара.

Остальные условия договора не менее важны, но являются второстепенными по отношению к его предмету (читайте «сути»).

Также неплохо:
переложить риски на противоположную сторону.

Гибель, порча, повреждение товара, обширный перечень форс-мажорных обстоятельств, действия третьих лиц, условия действия гарантии на товар и прочие нюансы договора надежно защитят ваши интересы, если что-то пойдет не так;
освободить себя от ответственности.

Тут пригодится оговорка о том, что ответственность продавца наступает лишь при наличии вины. Необходимо также свести к минимуму основания ответственности продавца по договору;
предусмотреть ответственность для противоположной стороны. Здесь действует принцип обратный изложенному абзацем выше.

С той лишь оговорокой, что для противоположной стороны договора нужно устанавливать санкции, которые не будут уменьшены судом;
иметь возможность прекратить договор по своему желанию. Предусматриваются основания отказа от договора, прекращения договора и его расторжения.

Все остальные условия договора тоже должны работать на вас. Это и досудебный порядок урегулирования спора, и указание суда, который будет в случае возникновения рассматривать спор между сторонами договора, и срок действия обязательств сторон по договору, и момент исполнения, и множество других.

То, что кажется простым, отнюдь не просто. Мне известны более 40 условий, изменив которые при заключении ЛЮБОГО договора, можно существенно изменить последствия. Плюс у каждого из видов договоров (поставка, подряд, аренда и т.д.) существует от 10 условий, способных сделать тоже самое.

Разработка индивидуального договора, как юридическая услуга, стоит от 300 000 до 1 000 000 рублей, в зависимости от пожеланий клиента.

Обычно отношения сторон повторяются. Поэтому однажды заказанный у меня образец договора станет той формой договора, которая прослужит вам долгое время. Условия договоров не так подвержены изменениям как действующее законодательство Республики Беларусь, и образцы разработанных мною документов останутся актуальными на протяжении минимум 2-3 лет.

А теперь перейдем к тому, что было обещано в начале статьи – раздаче образцов договоров, форм договоров и бланков договоров.

Еще раз повторюсь, что все из приведенных ниже образцов договоров полностью соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования на территории РБ, хотя и являются упрощенными формами. Вы можете абсолютно бесплатно скачать любой из них.

Образец договора аренды
Договор аренды помещения
Форма договора аренды нежилого помещения
Договор аренды транспортного средства
Образец договора подряда
Форма договора купли-продажи
Договор оказания услуг
Образец договора на оказание услуги
Договор поставки
Бланк договора поставки товара
Форма договора поставки продукции
Договор займа
Образец договора комиссии
Бланк договора пользования имуществом
Форма договора безвозмездного пользования
Строительный договор
Договор строительного подряда
Образец договора выполнения работ
Договор перевозки
Образец договора перевозки грузов
Транспортный договор
Форма договора перевода долга
Образец договора дарения
Бланк договора поручения
Учредительный договор (договор ООО)
Форма договора уступки прав
Образец договора уступки требования
Бланк договора хранения
Договор использования оборудования
Договор международной купли-продажи
Внешнеторговый договор
Внешнеэкономический договор
Образец инвестиционного договора
Форма договора ремонта
Форма договора залога
Договор на изготовление вещи

Делаю жизнь проще,
юрист Николай Калюнов

Источник: http://www.noproblem.by/formy-dogovorov

Договор с физическим лицом на выполнение работ в 2018 году

Договор на изготовление металлоконструкций с физическим лицом

Данный вид документации еще называют договором подряда. Стороны, которые оформляют такое соглашение – подрядчик и заказчик. Его суть можно описать так: исполнитель принимает на себя обязанности выполнить указанные в тексте требования второй стороны.

Характер данных работ может быть строительным, ремонтным, проектным и т.д. Особенность соглашения – в том, что результат является материальным, и он полностью принадлежит стороне заказчику. (О том, как составляется договор о материальной ответственности читайте здесь: )

Как оформить договор на выполнение работ с физическим лицом

Договор с физическим лицом-исполнителем не всегда оформляется в письменном виде. Устным он может быть при соблюдении двух условий:

  • Обе стороны – физические лица;
  • Сумма сделки не превышает 10 тыс руб.

Если же сторонами являются юридическое и физическое лицо, сумма сделки больше 10 тыс руб или выполняются оба этих условия, то, в соответствии 161-й статьей ГК РФ, соглашение оформляется письменно. (Об особенностях оформления гражданско-правового договора читайте тут: )

В нем прописываются сроки, стоимость услуг, права и обязанности сторон и все остальные положения. Существенными условиями считаются срок и предмет соглашения.

Образец на ремонт квартиры между физическими лицами предоставлен по ссылке:

Налоги на выполнение работ между физическими лицами по договору

Налоговыми агентами признают лишь заказчиков, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, которые должны выплатить подоходный налог с того дохода, который получит исполнитель.

Если же договор подписан между двумя физическими лицами, то заказчик по налогам никак не отвечает. В этом случае сам исполнитель должен выплатить подоходный налог по 3-НДФЛ-декларации. Закон обязывает сторону заказчика, даже если он является физическим лицом, выплачивать страховые взносы за каждого исполнителя.

Образец договора с физическим лицом на выполнение работ 2018

Чтобы оформить его в соответствии со своими условиями, придется внести определенные корректировки.

Также читайте: Договор на оказание транспортных услуг.

Основные разделы соглашения: предмет, обязанности, цена, оценка качества выполнения работ, односторонний отказ, ответственность, распределение рисков, разрешение споров. В заключительной части указываются адреса и реквизиты сторон, а также проставляются подписи.

Скачать образец договора на выполнение работ

Договор на выполнение работ с предоплатой

Многие исполнители соглашаются выполнить определенную работу лишь в случае получения предоплаты. Если такое условие есть, то предоплата должна быть прописана в тексте гражданско-правового соглашения. Предоплату упоминают в разделе с правами и обязанностями обеих сторон.

Сумма предоплаты записывается чаще всего как процент от общей стоимости выполнения работ. До момента получения предоплаты исполнитель может не начинать работать. Дополнительно про предоплату указывают и в разделе со стоимостью услуг.

Скачать образец

Выполнение строительных работ с физическим лицом

Если оформляется соглашение о строительном подряде, то в большинстве случаев определяющим документом является смета. Поэтому в строительном договоре часто ссылаются на смету, в т.ч. и при точном расчете стоимости услуг.

Также в нем записывается, каким образом выполняется обеспечение материалами и оборудованием. Четко прописываются сроки, в т. ч. и по приему-сдаче.

Например, «Не позже пяти дней до подписания Акта по приему-сдаче исполнитель отдает схему электропроводки». Также для строительного подряда актуальной является гарантия на объект.

Скачать образец

Договор на выполнение ремонтных работ с физическим лицом

Договор ремонтного подряда является часто встречаемым видом документации, ведь отделку нередко выполняют отдельные физические лица.

В ремонтном соглашении чаще всего есть пункт о том, что заказчик обязан обеспечить исполнителя материалами, водой и бытовыми помещениями, а также осуществить оплату.

Подрядчик же не только обязан выполнить ремонт в указанные сроки, но и устранять любые дефекты. Когда предоставляются ремонтные услуги, также включается пункт о гарантии.

Скачать образец

Выполнение проектных работ с физическим лицом

Проектные услуги являются предшествующими для строительных. Разработка проекта указывается в разделе с предметом проектного соглашения.

Чаще всего исполнитель обязывается не только подготовить проект, но и всю рабочую документацию. При этом технические и экономические требования утверждаются именно заказчиком.

Проектные сроки должны быть четко прописаны в этом же разделе. Также в тексте должны быть пункты о том, каким образом осуществляется проектная сдача и прием.

В каждом таком договоре присутствует целый раздел об оплате проектных услуг. Если есть место предоплате, то и этот факт записывается.

Скачать образец

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://classomsk.com/dogovornoe-pravo/dogovor-s-fizicheskim-licom-na-vypolnenie-rabot.html

Адвокат Еремин
Добавить комментарий